OA
招投标系统
安徽高院 2023-03-29 08:35 揭晓于安徽
赶工费，又称赶工步伐费，是指当发包方要求的工期少于合理工期或者工程项目由于自然、、、地质以及外部情形的影响导致工期延误，承包方为知足发包方的工期要求，通过接纳响应的手艺及组织步伐所爆发的，应由发包方肩负的用度，包括为赶工所特殊增添的人工费、、、质料费、、、机械费、、、临建费、、、治理费、、、劳务损失、、、加班班次奖金以及响应的规费和税金等。
本文梳理最高人民法院关于赶工费相关问题的司法裁判看法，以供参阅。
案例一：徐州飞虹网架（集团）有限公司与浙江省建工集团有限责任公司青海分公司等建设工程施工条约纠纷案
案例索引：（2016）最高法民申3080号
裁判要旨：案涉工程发包方有相关证据证实，工程承包方所需增添的用度与赶工期无关，已向承包方体现在结算时不予认可，承包方请求支付赶工费的，人民法院不予支持。
裁判理由：浙江省建工集团有限责任公司青海分公司（下称青海分公司）与徐州飞虹网架（集团）有限公司（下称飞虹公司）签署《工程承包条约》，双方约定由飞虹公司承建涉案体育场罩棚（钢结构）工程。2010年7月14日案涉工程业主海西州建设局为加速工程进度决议增添赶工费，并明确若现实爆发予以认可，如施工单位的事情达不到赶工效果则对赶工步伐费不予认可。虽然青海分公司给海西州建设局的《为加速德令哈体育场及广场刷新工程进度增添的用度》报告中包括飞虹公司申请的赶工费，可是2011年11月7日海西州建设局对青海分公司的《对浙江建工德令哈市体育场项目要求工程进度增添用度的报告的回复》中明确体现，青海分公司所需要增添用度均与赶工期无关，结算时将不予认可，并暂时保存因延误工期所肩负的罚金。原审法院据此没有支持飞虹公司要求青海分公司肩负赶工用度83.1万元的请求，具有证据证实。飞虹公司再审申请主张其在2010年8月27日完工并交付涉案工程，包管了运动会准期举行，抵达赶工效果，青海分公司应支付赶工费83.1万元，不予支持。
案例二：江苏省金陵建工集团有限公司与沛县汉之源商贸有限公司等建设工程施工条约纠纷案
案例索引：（2016）最高法民终687号
裁判要旨：双方未在条约中就赶工费是否计取及计取比例作出约定，可凭证工程签证单认定此项用度只应计取工程承包方因赶工增添的模板使用费。
裁判理由：一审法院以为赶工费如要计取应有条约依据或者签证。由于双方在条约中未作约定，事后也未形成签证，现沛县汉之源商贸有限公司（下称汉之源公司）除模板使用费外差别意计取特殊用度，故此项用度只应计取江苏省金陵建工集团有限公司（下称金陵建工集团）因赶工而增添的模板使用费266.08万元。关于金陵建工集团要求按分部分项费的4%计取赶工步伐费的主张，一审法院不予支持。
二审法院以为，双方关于赶工费是否计取及计取比例没有约定，一审法院凭证工程签证单（汉之源公司亦认可）认定此项用度只应计取金陵建工集团因赶工增添的模板使用费266.08万元是准确的，金陵建工集团主张应按分部分项费的4%盘算赶工步伐费，并主张遗漏装饰和装置部分的赶工步伐费，没有条约依据和执法依据，本院不予支持。
案例三：中国修建一局（集团）有限公司与辽宁上海城置业有限公司建设工程施工条约纠纷案
案例索引：（2019）最高法民终339号
裁判要旨：现有证据不可证实赶工方案已经工程发包方确认，且缺乏以证实工程承包方所提交的相关用度是赶工所需而非正常施工所需的，对工程承包方抢工损失的主张，不予支持。
裁判理由：关于一期抢工损失问题，案涉工程施工历程中，虽然制订了赶工方案，但《施工组织设计（方案）报审表》中总监理工程师的审核结论为“赞成按此方案执行，由建设单位确认”，而现有证据不可证实赶工方案已经经由建设单位辽宁上海城置业有限公司司确认。中国修建一局（集团）有限公司（下称中建一局）二审时代提交了劳务职员考勤表、、、人为表及调入职员统计表、、、物资采购单、、、《项目治理周报中关于新进模板的统计表》及工程治理周报等证据，亦缺乏以证实调入职员和增添物资是赶工所需而非正常施工所需。一审法院未支持中建一局关于抢工损失的主张，并无不当。中建一局关于抢工损失的主张，事实依据缺乏，不予支持。
案例四：浙江省东阳第三修建工程有限公司与淮安纯高投资开发有限公司建设工程施工条约纠纷案
案例索引：(2017)最高法民终19号
裁判要旨：案涉条约虽就赶工费、、、工程按质论价费举行了约定，但案涉工程并未现实完工，依据赶工步伐费及按质论价费的特定寄义，工程承包方主张赶工步伐费、、、工程按质论价费的，人民法院不予支持。
裁判理由：关于赶工步伐费、、、工程按质论价费问题。一审法院以为，赶工步伐费及按质论价费是指工程已所有完成且工期提前的情形下，按相关划定计取的用度，由于本案工程并未完工，判断机构以为依据工程的现实进度情形、、、赶工步伐费及按质论价费的界说以及定额说明等现有资料，不具备计取该项用度的条件并无不当，故关于赶工步伐费和按质论价费不予支持。
二审法院以为，浙江省东阳第三修建工程有限公司（下称东阳三建）主张，条约有专门条款约定，“双方按条约约定结算、、、取费的基础上总价下浮6%（不含税金），下浮基数不包括经发包人确认价钱的项目、、、质料差价、、、其他用度、、、配合治理费、、、检测费、、、奖励费、、、签证、、、设计变换等”“赶工步伐费、、、工程按质论价凭证《江苏省修建工程用度定额》划定取上限�！！鄙鲜鲈级ㄊ撬秸媸狄馑嫉谋硎�，既然东阳三建已按条约约定盘算举行让利，也就应按条约约定盘算赶工步伐费、、、工程按质论价费。由于东阳三建承建的案涉工程并未现实完工，依据赶工步伐费及按质论价费的特定寄义，一审法院认定东阳三建的工程款不应另计此项用度并无不当，本院予以维持。
案例五：哈尔滨市佟二堡皮草有限公司与哈尔滨众志修建工程有限公司建设工程施工条约纠纷案
案例索引：（2017）最高法民申2669号
裁判要旨：1.工程发包方与承包方配合委托第三方公司举行造价审核，第三方公司对涉案工程赶工模板步伐增添质料费、、、赶工人工费均作出认定，所作建议价钱也低于承包方报审价钱，发包方未提出相反证据证实的，以第三方公司的认定核算赶工费的，并无不当。2.承包方通过赶工短期完成涉案工程，虽然其从提前完工中也获得一定利益，但主要是给发包方带来提前使用涉案工程的利益。凭证权力义务相顺应原则，原审讯断判令发包方凭证一定比例支付承包方赶工用度并无不当。
裁判理由：第一，原审讯断关于涉案工程赶工用度的认定具有证据支持。首先，原审讯断认定哈尔滨众志修建工程有限公司（下称众志公司）在涉案工程施工历程中保存赶工具有证据支持。涉案工程施工完毕后，哈尔滨市佟二堡皮草有限公司（下称佟二堡公司）与众志公司配合委托新翔公司举行工程造价审核。新翔公司于2015年11月27日出具的结算报告明确认定，现实验工工期与国家定额推测工期相较量确实保存赶工。新翔公司刘某峰的相关证言亦能够证实，该结算报告将赶工费审减为零的原因是佟二堡公司差别意支付赶工费。佟二堡公司关于赶工不保存的主张证据缺乏。其次，原审讯断对涉案工程赶工用度数额的认定并无不当。新翔公司受双方委托出具的初审报告对涉案工程赶工模板步伐增添质料费、、、赶工人工费均作出了认定，所作建议价钱也低于众志公司报审价钱，在佟二堡公司未提交证据予以反驳的情形下，原审讯断对初审报告予以采信并据以认定涉案工程赶工用度，并无不当。第二，原审讯断判令佟二堡公司支付赶工用度并无不当。首先，原审讯断认定佟二堡公司负有支付赶工用度义务具有证据支持。佟二堡公司与众志公司保存事实上的建设工程条约关系，佟二堡公司要求施工单位举行赶工，并允许支付赶工用度肩负问题，由怀某宇、、、李某乾的证人证言予以证实。上述证人虽系涉案工程其他标段职员，与案件处理效果有一定利害关系，但其证言与本案中众志公司现实举行了赶事情业相互印证，能够认定佟二堡公司要求众志公司赶工的事实，且佟二堡公司对上述证据未提交证据予以反驳。因此，原审讯断对上述证人证言予以采信并据此认定佟二堡公司应肩负赶工用度，具有事实依据。其次，原审讯断判令佟二堡公司支付赶工用度切合公正原则�！！吨谢嗣窆埠凸踉挤ā返谖逄趸�，当事人应当遵照公正原则确定各方的权力和义务（拜见《民法典》第六条)。众志公司通过赶工短期完成涉案工程，虽然其从提前完工中也获得一定利益，但主要是给佟二堡公司带来提前使用涉案工程的利益。凭证权力义务相顺应原则，原审讯断判令佟二堡公司支付众志公司赶工用度的80%公正合理，并无不当。佟二堡公司申请再审称众志公司是为自身利益举行赶事情业证据缺乏，不予采信。
案例6：四川省第四修建有限公司（原四川省第四修建工程公司）、、、汇丰祥商业控股有限公司建设工程施工条约纠纷案
案例索引：（2021）最高法民申5379号
裁判要旨：工程承包方用以证实增添赶工用度的文件系其单方制作，且未提交其他证据证实赶工费的现实支出，该用度亦未获得发包方认可的，缺乏以证实赶工用度现实爆发，承包方关于由发包方肩负赶工费的主张依据缺乏，不可建设。
裁判理由：四川省第四修建有限公司（下称四建公司）提交《批发市场二期1某—3某楼歇工、、、抢工、、、窝工解决意见》及《报告》用以证实其为配合汇丰祥商业控股有限公司（下称汇丰祥公司）抢工期，增添赶工用度应当由汇丰祥公司肩负，但该两份证据系四建公司单方制作，四建公司未提交其他证据用以证实赶工费的现实支出，该用度亦未获得汇丰祥公司认可，上述证据缺乏以证实赶工用度现实爆发，故四建公司的该项主张依据缺乏，不可建设。
总结
透过这些案例可知：赶工用度的肩负在实务中的认定，首先要看条约是否约定，如条约对赶工及赶工费有明确约定，承包人凭证相关约定举行了赶工，发包方需凭证条约约定支付赶工费，可是条约中虽约定了赶工费，工程未完工或者承包人并非凭证要求赶工的，法院对赶工费的主张一般不予支持。
条约未对赶工费举行约定或者约定不明，关于赶工费的主张，法院一般不予支持，可是在条约推行历程中,承包人凭证发包人的要求赶工或双方就赶工协商一致的，又或者保存事实上的施工关系，且有证据证实赶工事实保存，发包人应当支付赶工费。关于赶工费的爆发，承包人要提供证据证实，证据缺乏的，法院一般不予支持。
